"Dans sa montagne des Maures, Capelude est de ces premiers chantiers de forestage hâtivement installés, loin d'un village, en des endroits souvent difficiles d'accès. (C'est le cas aussi de La Pradelle dans l'Aude, de Chadenet et de Meyrueis dans la Lozère). On était justement impatients de dégager les camps de Rivesaltes, du Larzac, de Saint-Maurice-l'Ardoise. On avait guère le temps de creuser les problèmes sociologiques que pose d'un coup l'intégration de près de six-mille familles venues pour la plupart du fond du Bled : cinquante-cinq ou soixante-mille personnes - des enfants dans la proportion des deux-tiers...L'expérience aidant, nous avons fait mieux, depuis...Nous avons appris qu'il est préférable d'être loin du lieu de travail - le rendement dût-il en souffrir - que loin du village et de l'école...Ainsi s'exprimait en toute loyauté ce matin à Cucuron, l'un des collaborateurs de M. Perony, l'ancien préfet d'Oran qui dirige les service d'accueil et de reclassement des musulmans français. Nous venons de découvrir à la Roque-d'Anthéron les bâtiments d'un nouveau hameau forestier prêt à recevoir 25 familles de Harkis : sous les pins, tout près du bourg, et près de la Durance domptée, et de l'admirable abbaye cistercienne de Sylvacane. - notre conseiller général se met en quatre pour les Harkis, nous avait dit un cultivateur du voisinage...A Cucuron où les habitant ont la gentillesse provençale la plus ouverte, le maire M. Brieugne, est tout acquis à la cause de ces Français musulmans, souvent endeuillés parfois meurtris dans leur chair, qui ont tout perdu par fidélité à la France, bref, à l'égard de qui nous avons contracté de si lourdes dettes.

Un instituteur pied-noir : le hameau forestier de Cucuron est posé sur une éminence - parmi les oliviers mutilés par les terribles hivers de 1956 et de l'an dernier - à la frange même de cette belle cité de vieille pierre et de tuile romaine, toute chargée d'histoire. (Pour le moment, les habitations neuves des Harkis rompent l'harmonie du paysage toscan au pied du noble Luberon. Une teinte neutre, bien choisie, assourdira bientôt, souhaitons-le, l'offense de l'aggloméré gris et des toitures de fibro-ciment). "Nous avons fait mieux depuis"...Il est réconfortant que les Harkis et leurs familles chargées d'enfants en bas âge, sont bien logés dans les hameaux plus récents que celui de Collobrières - à quelques centaines de pas d'un village charmant, de son école, de ses magasins, de son marché, de son cinéma-salle des fêtes...Et que ces logis clairs sont tenus avec un soin méticuleux. Dans une pièce en bout de bâtiment, la télévision. C'est là, dans la journée, qu'une jeune monitrice (elle fut assistante sociale en Algérie) enseigne à la petite population féminine l'art d'être bonne ménagère et mère vigilante. A l'autre extrémité une salle de classe : une vingtaine d'élèves, garçons et filles de 5 à 14 ans. Leur maître me dit : -Seuls l'aîné et les touts-petits n'avaient jamais fréquenté une école, ils y prennent goût, mais il me faut leur parler en arabe parfois pour leur traduire mon enseignement. Six garçons seraient déjà mêlés aux petits Provençaux du cours complémentaire, si l'école de Cucuron n'était archicomble, ils y seront à la rentrée d'octobre : une subvention va permettre de doter le village d'une classe préfabriquée...en attendant l'extension depuis longtemps espérée du groupe scolaire...

Une heure plus tard nous pénétrions dans la cité de Jouques : un millier de musulmans qui ont opté pour la France, vivent là, à l'orée des bois de pins, dans les habitations qu'avaient construites l'EDF pour son personnel lors des travaux d'aménagement de la Durance. Grande école, dispensaire, bâtiment d'administration, épicerie, coiffeur, rien n'y manque. Les chefs de famille travaillent dans les conserveries de fruits et de légumes des environs et dans les fermes ou à l'usine de Cadarache..."

746 W 68

- Ministère de l'Agriculture, service du Génie Rural : rapport de l'ingénieur en chef au Préfet des Bouches-du-Rhône concernant les travaux de voirie et réseaux divers au hameau forestier de La Roque-d'Anthéron, 6 avril 1964. Des travaux pour la sécurité sont à réaliser pour pallier le risque d'éboulement sur les logements édifiés. Le coût des dépenses initiales (10 octobre 1963) s'élève à 126000F, les dépenses supplémentaires (eaux, égouts) sont estimées à 109000F, le branchement électrique (16 janvier 1964) s'évalue à 15000F, les frais pour la voirie et les réseaux divers se montent donc à 255000F. La mairie prend en charge les travaux de voirie pour l'aménagement des abords du hameau.

- Devis estimatif au 4 avril 1964 pour les travaux de voirie et réseaux divers : terrassement, canalisations eau et égouts, station élévatoire, station d'épuration, électricité et travaux suplémentaires (socles, escaliers et balustrades) : 246857F.

- "Suite à la visite du préfet Pérony le 11 février 1964, il a été décidé que le ministère des Rapatriés ferait exécuter, par ses équipes spécialisées, les travaux de peinture des cités construites pour les Harkis, sur la base de 280F par logement soit 280X56 logements".

- Lettre en date du 16 janvier 1964 du Ministère de l'Agriculture au préfet des Bouches-du-Rhône concernant les chantiers de logements des Harkis et les crédits VRD, il est dit : "Enfin, nous avons été amené à faire connaître qu'il serait souhaitable de réaliser des travaux supplémentaires de finition pour donner aux villages un aspect plus agréable." En conclusion : "Nous rappelons pour terminer l'intérêt qu'il y aurait à ce que des crédits supplémentaires soient prévus pour des travaux de finition afin de donner aux villages un minimum d'esthétique."

- Entête du Ministère de l'Agriculture, service du Génie Rural, département des Bouches-du-Rhône concernant les bâtiments préfabriqués pour anciens supplétifs musulmans, 27 juillet 1964 : ordre de service n°1 donné à la société anonyme Lécorché Frères de Saint-Dié dans les Vosges, en vertu du marché signé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 16 juin 1963, d'avoir à commencer les travaux, le délai d'exécution courra à compter du 12 août 1963. les plates-formes destinées à recevoir les bâtiments préfabriqués doivent être terminées au plus tard le 5 septembre 1963.

- Ministère de l'Agriculture, direction générale du Génie Rural, logements de harkis, 4e lot, bloc épurateur : plan de situation général et plan d'implantation, sans date.

- Lettre de l'ingénieur en chef du Génie Rural du 16 décembre 1964 alertant sur les dangers pour les personnes logés à proximité d'une carrière désaffectée et de la nécessité de faire réaliser des travaux de mise en sécurité par une entreprise spécialisée et non par les Harkis, devis estimé à la somme de 15000F.

- Appel d'offre et devis-programme pour l'installation d'une station d'épuration biologique des eaux résiduaires en date d'octobre 1963.

- Lettre de l'ingénieur en chef du Génie Rural au directeur de l'entreprise Lécorché dénonçant quelques malfaçons, lors d'une visite de chantier, dans la réalisation des plateformes exécutées par l'entreprise Gautier à Cadenet. A ce jour une seule plateforme est en construction ce qui augure d'un retard dans les délais impartis.

- Devis-programme relatif à la construction et à la mise en place de logements préfabriqués pour les Harkis, détails du cahier des charges : I Buts de l'opération II Délais III Emplacement et importance des chantiers IV Choix du procédé de construction, V Description des bâtiments à construire VI Qualités requises VII Matériaux VIII Equipement de chaque logement IX Equipement électrique commun X Protection des canalisations d'eau XI Finitions et divers XII Réalisation des travaux (Harkis/constructeur) XIII Cas particuliers XIV Propositions, été 1963.

I Buts de l'opération : reloger 50 à 125 familles de Harkis.

II Délais : tous les logements doivent pouvoir être occupés le 1er août 1963 au plus tard. Pour ce, il faut noter que le délai de préparation en atelier sera de trois semaines à partir de la notification d'approbation du marché par le Ministère des Rapatriés, que le délai de montage sera de deux mois à partir de l'ordre de service...une fois les fondations prêtes à recevoir les bâtiments préfabriqués.

III Emplacement et importance des chantiers : les chantiers comprenant chacun 50 logements et une salle de réunion seront implantés dans les communes de Fuveau et La Roque d'Anthéron.

IV Choix du procédé de construction : compte-tenu des délais impartis, il a été décidé de faire appel aux constructeurs de bâtiments préfabriqués utilisant des panneaux au module de 1,20m environ.

V Description des bâtiments à construire : chaque chantier comprendra 6 bâtiments de 4 logements chacun conformes au plan-type A, chaque logement se composant d'un séjour, de 2 chambres, d'une salle de douche et d'un WC et 1 bâtiment conforme au plan-type Bbis abritant le logement de responsable semblable aux autres et une salle de réunion avec WC, la transformation éventuelle de cette salle en logement doit être possible par simple adjonction de cloisons, pose d'une évier et création de salle de douche.

VI Qualités requises : ces bâtiments devront présenter toutes les qualités suivantes : solidité (résistance aux chocs en particulier), durabilité (bonne conservation de tous les éléments de la construction dans l'hypothèse d'une entretien nul), isolation thermique suffisante des panneaux extérieurs et du sol, isolation phonique correcte entre les logements, modification ultérieure du cloisonnement intérieur rapide et peu onéreuse, possibilité de démontage et remontage du bâtiment avec le minimum de perte, installation électrique présentant le maximum de garanties au point de vue sécurité, esthétique satisfaisante (les concurrents devront joindre des photographies de réalisations similaires), superficie éclairantes des pièces principales supérieure ou égale au 1/8e de la superficie au sol, hauteur sou plafond 2,50m minimum.

VII Matériaux : il n'est fait aucune restriction quant au choix des matériaux sauf en ce qui concerne la couverture, laquelle devra être obligatoirement en amiante-ciment

VIII Equipement de chaque logement. Chaque logement est équipé comme suit : point d'eau constitué par un évier de 0,70x0,50m avec amenée d'eau potable, salle de douche comprenant 2 compartiments (déshabillage et douche) avec sol en béton, avec amenée d'eau froide, l'arrivée d'eau chaude comportera un bouchon en attente ; les WC sans communication avec le logement, à la Turque reliés à une fosse fixe, sol en béton ; foyer avec hotte relié à un conduit de fumée, sol en béton ; chaque pièce principale comprend un point lumineux central et un interrupteur ; une prise dans le séjour (un coupe-circuit doit être installé dans chaque logement) ; la porte d'accès est munie d'une serrure ; deux targettes (extérieure et intérieure) pour la porte des WC.

IX Equipement électrique commun : chaque bâtiment est éclairé par un combiné en façade, chaque pignon muni d'une applique à col de cygne avec lampe et d'un interrupteur.

X Protection des canalisations d'eau : contre le gel, leur arrivée se fera face à chaque bloc d'hygiène.

XI Finitions et divers : les surfaces métalliques seront à protéger pat une couche de minium de plomb ; aucune autre peinture de finition ni intérieur ni extérieur. Pas de volets.

XII Réalisation des travaux (Harkis/constructeur) : les Harkis exécuteront la plupart des travaux n'exigeant aucune qualification spéciale comme le terrassement et les fondations, les marches d'accès, les fosses fixes et les tuyaux joignant les WC, l'assainissement extérieur de la douche, les regards pour eaux pluviales

XIII Cas particuliers : la topographie des lieux imposera peut-être, au lieu et place des bâtiments de type A, de bâtiments moins imposants mais de conception identique (plan B, type jumelé) ou voisine (plan C, type individuel). La construction simultanée de bâtiments de type A, B et C dans un même chantier avec adjonction d'un bâtiment Bbis ou Cbis n'est pas exclue. Le sol des logements pourra être bétonné en totalité par les Harkis, lorsque ceux-ci seront jugés aptes à ce travail. Le montage des bâtiments pourra être confié aux Harkis sous la direction de chefs monteurs. Il pourra être exigé des volets et (ou) des gouttières. Afin de tenir compte de la composition des familles, l'emplacement de certaines cloisons pourra être modifié de manière à réaliser également des logements de 1 à 3 pièces.

Dossier Harkis 1963, logements (projet de voirie) et divers (1963-1969)

Sans date : ministère des Rapatriés, service d'accueil et de reclassement des Français d'Indochine et des Français Musulmans : rôle et attribution de la monitrice de formation sociale affectée sur les hameaux forestiers.

Sans date : liste d’inventaire des ustensiles et meubles mis à disposition des familles entrant au hameau de Robyons (Isère).

Sans date : estimation des dépenses pour l’aménagement du hameau : branchement EDF, bordures de trottoirs, éclairage public de la nationale au hameau, goudronnage de la nationale au hameau, cours de récréation et clôture école, aménagement socles des bâtiments, peinture des bâtiments) : 129000F

Sans date : liste des enfants scolarisés ou à scolariser dans les différents niveaux : initiation, CP, CE1 ; vaccinations (école publique mixte du hameau de la Baume).

09/08/1962 : Permis d’occupation délivrée par la société des eaux de Marseille autorisant l’entreprise Bec à établir un pont en vue d’accéder à la carrière du Vallon de la Baume.

08/09/1962 : lettre d'EDF à la mairie concernant le pont franchissant le canal de Marseille permettant l'accès à la carrière du vallon de la Baume, entretien de l’ouvrage.

05/01/1963 : lettre de l'inspecteur départemental des hameaux forestiers des Bouches-du-Rhône Cheneau, au maire concernant une demande de renseignement sur le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le chemin d’accès au hameau qui va être implanté

04-05 1963 : projet d’acquisition d'un terrain pour la création d’un camp d’accueil de Harkis au vallon de la Baume, sis au sud du canal de Marseille, constitué d'un bois de chênes et de pins, en bordure d’un large chemin (chemin de la carrière) dont le propriétaire est M. Philip.

05/06/1963 : lettre de l'inspecteur Cheneau au maire au sujet de l'implantation officielle du hameau à cet emplacement à cette date ; demande concernant le ramassage scolaire des enfants scolarisés au-delà du CM1, moyens afférents, demande de construction de 2 classes préfabriquées à proximité immédiate des bâtiments scolaires existants afin de mélanger les milieux…

01/06/1963 : plans de voiries et réseaux divers pour logements de Harkis, plans dressés par le Génie Rural (Ministère de l'Agriculture), mémoire explicatif, plan de situation au 1/10000e, 1er lot terrassement, 2e lot canalisations (eau et égouts), 3e lot station élévatoire, 4e lot épuration des eaux usées, bloc épurateur ; l'entreprise Lecorche Frères est chargée de la fabrication des logements préfabriqués et l'entreprise Papon (de La-Roque-d'Anthéron) du montage. Travaux d’implantation, terrassement, évacuation des eaux d’orage, alimentation en eau potable, évacuation des eaux usées, desserte en électricité et aménagements des abords, évacuation des eaux d’orage (nivellement et régalage des déchets de carrière 5500m³). Alimentation en e au potable : construction d’une station élévatoire pour l’alimentation en eau potable. Evacuation des eaux usées vers station d'épuration située sur le même terrain que la station élévatoire. Electricité par EDF pour chaque bâtiment et éclairage public. Aménagement des abords : espaces verts prévus, aménagement trottoir et voies de circulation : travaux effectués par les habitants du hameau. Les 4 premiers lots de travaux feront l’objet d’un appel à la concurrence. Le 5e lot pris en charge par EDF. L'estimation des dépenses s'élève à 270 000F (terrassement 25000, canalisations 100000, station élévatoire 30000, blocs épuration 45000, électricité 28000, aménagement 30000, imprévus 12000).

21/06/1963 : problèmes concernant l’implantation du chantier à cause d’une parcelle privée sur laquelle passe le chemin d’accès…

25/06/1963 : lettre du préfet au maire qui signale l'urgence d’accéder au terrain destiné au futur hameau (accords du ou des propriétaires) en vue du commencement des travaux.

01/07/1963 : lettre du Génie rural au maire sollicite entrepreneurs susceptibles de réaliser les travaux de terrassement nécessaires pour l’implantation du hameau ; 5 parcelles (Roux de la Roque 426 m², Rimbert d’Aix 7420m², Philip de La Roque 5560m²) à acquérir pour pouvoir débuter les travaux.

06/07/1963 : échange de l'inspecteur Cheneau à l'inspecteur d'académie au sujet de la scolarisation des enfants des hameaux des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse : Jouques (68), Fuveau (113), La Roque (75 dont 21 de 4 à 6 ans, 50 de 7 à 14 ans et 4 de plus de 14 ans) pour la rentrée de septembre 1963.

05/08/1963 : lettre du maire au Génie Rural avec copie des 3 compromis de vente passés pour les parcelles 280, 283, 288 à 290.

14/08/1963 et 03/09/1963 : échange du maire avec la future monitrice concernant son arrivée au hameau dont l'ouverture est prévue début novembre 1963.

26/08/1963 : désignation du chef de hameau M. Lagaly et de la monitrice de promotion sociale Mme Giat.

05/09/1963 : le maire s'adresse à la monitrice (Y. Giat) pour lui demander la liste des personnes susceptibles de venir au hameau de la Roque afin de préparer leur arrivée.

14/10/1963 : pont d'accès au hameau pourra être remis en état par les Harkis du hameau.

17/09/1963 : la boucherie Gardiol s’engage à ravitailler le camp.

03/10/1963 : concerne le branchement aérien destiné à l’alimentation en énergie électrique en moyenne tension du poste de livraison de la cité des Harkis ; courant alternatif, triphasé, tension 15KV, fréquence 50Hz, détail du dispositif et plans.

09/10/1963 : lettre de l'inspecteur Cheneau au maire au sujet du pont de la carrière de la Baume desservant le chantier de Harkis, redevance à la charge de la commune car utilisé à terme par les habitants du hameau.

23/10/1963 : délibération du Conseil municipal établissant la bail de mise à disposition de l’Etat du site pour la somme de 1f l’année ; le droit de résilier celui-ci avec préavis de 6 mois ; durée de 9 ans puis résiliable n’importe quand ; les aménagements de toute nature deviennent propriétés du bailleur en cas de résiliation ou fin de bail. Ce texte avait été approuvé par le sous-préfet d’Aix le 4/11/1964. Or le préfet propose un nouveau projet de bail en date du 03/01/1966 qui diffère du premier (jamais reçu en retour) sur la dévolution des immeubles : l’Etat disposerait des aménagements opérés, il pourrait résilier à sa guise, plus de durée de location d'où le refus du maire de signer un autre bail que l’initial.

25/11/1963 : lettre du maire à Madame Y. GIAT, monitrice d’aide sociale, concernant son arrivée au hameau qui devrait être terminé courant décembre 1963.

05/12/1963 : Echange le capitaine Cheneau, inspecteur départemental des chantiers de forestage au maire au sujet du matériel scolaire (inventaire) qui équipera 2 classes préfabriquées (armoires, tableaux, chaises, poëles à mazout, encriers, estrades).

05/12/1963 : l'inspecteur Cheneau est remplacé par l'inspecteur Bouleau à compter du 01/01/1964.

04/01/1964 : lettre de l'inspecteur Bouleau au Préfet au sujet de l'organisation humaine de la communauté des Harkis. La sélection des familles sera effectuée au camp de Rivesaltes par Bouleau lui-même dans la 2e quinzaine de janvier dans le but d'apporter aux maires le plus de renseignements possibles sur les familles : origine, qualité.. ; le niveau scolaire des enfants sera déterminé par l’instituteur (48 familles) ; 2 classes et un logement d’instituteur sont prévus. Les logements préfabriqués seront meublés ; l'administration du camp reviendra au chef de hameau recruté chez les officiers et sous-officiers provenant des Affaires algériennes ou sahariennes dépendant du Ministère des Rapatriés et 1 agent technique des Eaux et Forêts pour la gestion du travail des forestiers. Parmi les pièces dessinées se trouvent un plan d’implantation du bloc épurateur, un plan de situation au 1/10000e, un plan des canalisations au 1/250e, un plan d’implantation en date du 15/09/1963, des plans de conduites d’amenée.

24/01/1964 : lettre du Génie Rural au mairie au sujet du projet de voirie et réseaux divers (terrassement, canalisations, station élévatoire et bloc épurateur.

30/01/1964 : devis-programme et cahier des charges pour l’alimentation en eau potable et l’équipement de la station d’épuration du lotissement des anciens supplétifs, estimation du coût prévu à 224000F et surcoût de 296000F pour la VRD (nature rocheuse du terrain, système d’assainissement). Les eaux proviennent du canal de Marseille, environ 320 habitants/40m³/jour/220v.

11/02/1964 : financement complémentaire de 129000F pour l'EDF, les bordures de trottoirs, l'éclairage public de la route nationale au hameau, le goudronnage de la route nationale au hameau, la cour de récréation et la clôture de l'école, les aménagements des socles des bâtiments et la peinture des bâtiments.

25/02/1964 : le hameau est prévu pour 52 familles ; historique du pont passant sur le canal de Marseille et de l'acquisition des parcelles, détail et prix 625000F.

02/1964 : lettre de la Croix Rouge française sollicitée pour l’accueil de premier jour des 54 familles, environ 300 personnes (M. Bouleau gère Jouques, Fuveau et La Roque).

31/07/1964 : Ministère des Rapatriés, inspection des hameaux forestiers de Harkis des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, chantier forestier de la Roque, inspecteur capitaine Bouleau : liste des travaux effectués au hameau forestier par les Harkis eux-mêmes en juin et juillet 1964 ; l’école est suivie par 34 élèves (18 garçons et 16 filles) ; la monitrice du hameau, Mme Giat, assure les soins prescrits aux malades par le docteur du hameau ; remarques sur les questions sociales des familles et la progression de l’intégration… (annexe 8)

08/09/1964 : lettre du maire à l'inspecteur Bouleau au sujet de la fourniture en eau potable au hameau en vue de l'installation d’un compteur général et de compteurs particuliers…

23/10/1964 : détails des parcelles acquises par la commune aux propriétaires Philip, Perin, Croux et Pignoly : 288, 289, 283, 290, 281, 280, 541 ; 282, 263, 291 lui appartiennent.

25/10/1964 : bail du terrain loué à l’Etat, d'une superficie de 48900m², section B283, 288 à 291, au Vallon de la Baume, durée de 9 ans à partir du 01/04/1964, loyer de 1F/an, à terme les constructions préfabriquées deviennent la propriété de la commune ; origine de la propriété : parcelles 288, 289 achetées à M. Philip, et 283, 290 à M. Rimbert. Investissements financiers importants de la commune : goudronnage des voies d’accès du chantier, amenée d’eau, plantations, station épuration, entretien des classes dans le hameau lui-même, équipement de matériel scolaire, surveillance et entretien du hameau par un employé, service après l'école, goûter, chauffage des classes…, gestion des ordures Coût terrain revient 1741F+447F, alim eau potable 75996F, chemins et voies 69602F, total 167161F.

20/11/1964 : indécision d’ouvrir une seconde classe avec recrutement d’un instructeur

Déc. 1964 : renseignements démographiques sur la R. d’A : 39 foyers, 201 personnes.

17/05/1965 : ministère de l'Intérieur au Préfet : détail des travaux ; sécurité des personnes logées, évacuation des eaux pluviales et alimentation en eau potable (29 000f).

03/06/1965 : M. Bouleau (inspecteur des hameaux forestiers de Harkis dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, directeur de la cité d’accueil Le Logis d’Anne) écrit au Préfet au sujet des compteurs d’eau : le hameau est constitué de 14 baraques à 4 logements et une baraque d’école avec 2 classes ; en 1965 le chef de hameau est M. Monier.

03/06/1965 : lettre du préfet au Génie Rural pour la mise à disposition d’un montant de 29 000f pour travaux, factures à fournir.

09/07/1965 : fiches de renseignements sur 5 familles arrivant au hameau

27/09/1965 : liste des élèves et dates de naissances des enfants : CE1 (8 filles, 7 garçons), CP (11 garçons, 3 filles) ; CP d’initiation (12 filles, 16 garçons) ; total 57 élèves scolarisés.

22/10/1965 : projet d’acheter 80 armoires (étagères et penderie) en sapin ou bois du Nord avec porte à glissières pour les logements du hameau.

19/11/1965 : l'inspecteur Bouleau au Préfet : les celliers seront remplacés par 1 ou 2 armoires débarras grand format (80 au total) ; le reste du budget servira à la construction d’un bucher collectif dans le style du hameau. Il est rappelé que le hameau a bénéficié de soins particuliers : goudronnage de la chaussée, création de trottoirs, place publique, cours des écoles…

29/11/1965 : l'inspecteur Bouleau au Préfet : report de crédit (53 000F) de 1965 à année 1966 initialement destinés à la construction de 48 celliers jugés inesthétiques.

20/07/1967 : lettre du maire de la Roque à l’inspecteur du service des Français Musulmans, M. Raoult, cité du Logis d’Anne, concerne l’anomalie entre le bail du terrain d’implantation des Harkis approuvé en 1964.

12/07/1967 : registre des délibérations Conseil municipal concernant le nouveau bail 1964-1967.

24/05/1968 : concerne la révision du bail.

25/02/1969 : lettre du préfet au maire projet relatif à la location des terrains du hameau de forestage de la Baume, qui a reçu un avis favorable de la Commission départementale de Contrôle des opérations immobilières, transmis au Min. des Aff. Soc. Pour ê soumis à la Comm. Centr. De Contr. de Paris

07/03/1969 règlement intérieur concernant l’hébergement dans les hameaux forestiers. (annexe 6)

Registres de délibération du conseil municipal

Séance du 3 mars 1963 9-1963 : Installation des Harkis

« Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du conservateur des Eaux et Forêts dont la teneur suit : à la demande de Monsieur le préfet, la commune accepterait-elle de recevoir un ou 2 groupements de Harkis qui, au frais de l’Etat, seraient employés à des travaux forestiers divers (débroussaillements, ouverture et entretien des chemins forestiers ou des pistes etc…) dans les forêts (communales ou particulières) situées sur le territoire de la commune ? » Le groupement de Harkis comprend théoriquement 100 personnes dont 25 travailleurs, 25 femmes et 50 enfants. Il serait installé sur un terrain mis à la disposition par la commune, et sur lequel le service du Génie rural mettrait en place des bâtiments préfabriqués. Le terrain, situé aux abords du village, devrait avoir une superficie de l’ordre de l’ha par groupement. Il devrait bénéficier de la lumière électrique, de l’eau, et pouvoir facilement évacuer les eaux usées. Il devrait être proche de l’école.L’école communale pourrait-elle accepter les nouveaux élèves ? Ou serait-il nécessaire de prévoir une ou deux classes supplémentaires ? Les travaux forestiers seraient dirigés par les personnels de l’administration des Eaux et Forêts. Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la question.Le Conseil municipal, réuni en conseil extraordinaire, considérant que la commune de la Roque-d’Anthéron ; est une des communes du département des Bouches du Rhône à rester fortement boisée, que devant le nombre et l’importance des incendies de forêts la protection de notre patrimoine forestier est indispensable, qu’à diverses reprises Monsieur le Maire tant au Conseil municipal qu’au Conseil général a mis l’accent sur ce délicat problème.Considérant qu’il importe d’ouvrier des accès, débroussailler, créer des pistes, en un mot d’assurer une protection efficace de nos collines.Considérant d’autre part que l’union et l’amour réciproque des hommes du globe est nécessaire et qu’il appartient à tous d’aider au maximum nos frères qui souffrent de quelques races qu’il appartienne, que la France se doit d’aider les Harkis, qui, au péril de leur vie, ont choisi notre pays et notre civilisation. Accepte à l’unanimité de recevoir à la Roque d’A. deux groupes de 25 familles de Harkis.Invite Monsieur le Maire à rechercher rapidement un terrain répondant aux caractéristiques demandées.Demande à ce que l’aide de l’Etat soit précisée en ce qui concerne l’ensemble des problèmes matériels posé par cet afflux de population tant en ce qui concerne l’aménagement du terrain, les constructions, les voies et réseaux divers qu’en ce qui concerne la création de classes nouvelles qui s’avèrent indispensables pour recevoir 100 enfants environ.

Séance d'avril 1963 52-63 : Installation des Harkis

Demande du capitaine Cheneau (inspecteur départemental des chantiers de forestage) de la confirmation de l'accord pour l'installation de 2 chantiers de Harkis sur la commune de La Roque. Décision confirmée le 3 mars 1963 par le Conseil municipal de recevoir 2 groupes de 25 familles de Harkis. Prise en charge par le Ministère des Rapatriés du village de Harkis, y compris l'installation de 2 classes préfabriquées (CP et élémentaire), à partir du CM1 les enfants seront reçus dans les écoles du chef-lieu. L'Etat prend à sa charge les frais d'adduction d'eau depuis la station de pompage ainsi que la VRD.

Séance du 13 mai 1963 63-63 : école Harkis

Le capitaine Cheneau a obtenu la fourniture d'un bâtiment scolaire préfabriqué que le Minisitère des rapatriés tient à faire installer à côté des bâtiments scolaires communaux et non sur l'emplacement du chantier. Après délibération, le Conseil municipal s'y oppose et prévoit l'installation de 2 bâtiments sur place pour les niveaux CP et CE et la fréquentation des écoles de la Roque pour le CM et au delà.

Séance du 22 septembre 1963 : convention passée entre la commune et EDF pour le passage d'une ligne électrique destinée à alimenter le poste de livraison du hameau de la "Cité de Harkis".

Séance du 25 février 1964 29-64 : acquisition des parcelles permettant l'accès au hameau.

Séance du mois d'août 1965 119-65 : rentrée scolaire 1965

3 classes installées au hameau : classe d'initiation, classe de CP et Classe de CE1.

Séance de 1966 : administration du hameau de la Baume

Arrivée d'un nouveau chef de hameau (M. Rouvaux ?) qui gère également Jouques et Pertuis.

Séance de 1968 57-68 (folio 279) : demande classe mobile. Ecole de la Baume

demande de subvention pour l'installation d'une classe nouvelle au hameau de la Baume, non satisfaite.

Séance de 1968 57-68 (folio 319) : location à l'Etat des terrains du hameau de la Baume

Une délibération du 23 octobre 1964 approuvée le 4 novembre 1964 détaille le bail de location des terrains du hameau sur lesquels ont été implantés les logements pour les ex-harkis musulmans. Les termes de celui-ci ayant été changé par les services des Domaines sur la dévolution des immeubles en fin de bail, la durée etc...le Conseil municipal l'avait rejeté (par délibération du 12 juillet 1967) et présenté un nouveau bail conforme aux engagements primitifs : durée de 9 ans, loyer d'un franc annuel et aménagements revenant à la commune en fin de bail.

Séance de 1969 174-69 (folio 71) : bail révisé conforme aux attentes de la commune.

Séance de 1969 261-69 (folio 108) : clôture de l'école, nivellement de la cour.

Séance de 1975 327-75 : tarage du pont menant au hameau par C.E.T.E. pour la somme de 3000F.

Séance de 1975 330-75 : visite du préfet Bel Lalald au hameau le 26 novembre 1975 avec évocation du relogement des Harkis.

Séance du 14 avril 1976 123-76 : transfert du chantier (et des bâtiments technique) dans la Zone d'Activités diverses de la Roque.

Séance du 28 février 1977 : le hameau est en cours d'aménagement, il devrait être transformé en village de vacances.

Séance de 1978 : aménagement d'un centre d'hébergement au hameau de la Baume.

Les travailleurs hébergés avec leur famille dans les hameaux forestiers sont informés par le présent règlement des conditions dans lesquelles un logement est mis à leur disposition. L'attribution de ce logement est subordonnée à l'occupation d'un emploi offert par l'O.N.F. sur les chantiers placés sous sa direction. Seuls les chefs de familles possédant la qualité de rapatriés telle qu'elle résulte de la loi du 26 décembre 1961 et des textes qui l'ont complétée peuvent être admis à en bénéficier. Tour enfant ayant atteint sa majorité ou ayant contracté mariage ne peut, en principe, être autorisé à continuer à résider dans le hameau. Les locaux d'hébergement conservent le caractère de locaux administratifs. La redevance exigée pour l'occupation des appartements ne peut donc être assimilée au paiement d'un loyer et ne saurait être invoquée pour l'application de la réglementation concernant les loyers et le maintien dans les lieux. Les hébergés sont tenus de maintenir leur logement en état constant de propreté, d'en assurer l'entretien courant et de réparer les dégâts occasionnés de leur fait. Peuvent être exclus des logements qu'ils occupent, ou éventuellement mutés dans un autre hameau, les chefs de famille reconnus responsables d'actions susceptibles de nuire à la jouissance paisible des autres autres hébergés ou au bon ordre à l'intérieur du hameau, notamment dans les circonstances suivantes : dégradations volontaires des bâtiments ou du matériel de l'administration, ivresse habituelle ou usage de stupéfiants, atteinte aux bonnes moeurs, jeux d'argent, commerces illicites ou non autorisés, incorrections ou violences envers le personnel d'encadrement, envers d'autres hébergés ou des personnes du voisinage. Il est rappelé que les parents sont civilement responsables des actes délictueux commis par leurs enfants mineurs. Les chefs de hameau ou de groupement de hameaux et les monitrices sociales sont chargés respectivement de veiller à l'entretien général et au bon fonctionnement des hameaux et à apporter leur concours pour assurer le bien-être des familles hébergées. Celles-ci doivent donc, dans toute la mesure de leurs moyens faciliter la tâche des agents responsables.

- Connaître les grands principes de l'Islam, respecter les croyances religieuses et leurs pratiques. Ne faire aucun prosélytisme religieux ou politique.

- Gagner la confiance des familles et avant tour du père, en connaissant parfaitement leur situation familiale, leurs liens de parenté, les enfants.

- Prendre contact avec toutes les personnes qui s'occupent déjà de ces familles pour coordonner les efforts et favoriser les plus possible les contacts avec l'extérieur. L'intégration des familles dans la région dépendra en grande partie de la manière dont la monitrice sera acceptée par les habitants de la région.

Le travail est avant tout un travail socio-éducatif.

La monitrice est avant tout une éducatrice qui n'est pas là pour faire le travail, mais pour faire faire celui-ci aussi parfaitement que possible.

Elle n'accomplit pas les tâches ménagères ou autres à la place des femmes mais avec elles.

Elle est à tous moments disponible.

Il serait souhaitable qu'elle se fasse aider par une ou deux adolescentes qui lui faciliteraient l'entrée dans les familles, "garderaient les enfants pendant les cours collectifs etc...

I Formation familiale et ménagère : tenue de la maison et organisation du travail, soins des enfants (propreté, vêtements non déchirés...), cuisine (alimentation équilibrée, consommation de fruits), équilibre du budget, prix de revient, apprendre à acheter (aller avec elles au marché, à l'épicerie, rechercher la qualité, se méfier de la publicité), entretien des vêtements, racommodage (ne pas jeter quand on peut réparer), couture (faire du neuf avec du vieux), détachage, repassage, tricot (objets utiles).

La formation doit être entreprise : avec un minimum de moyens, très progressivement (n'apprendre qu'une chose à la fois mais l'apprendre à fond), en tenant compte des possibilités d'achat, en ne s'adressant qu'à un petit groupe (5 ou 6 femmes à la fois), en vérifiant toujours que ce qui est enseigné est compris et appliqué, en faisant autant que possible participer si peu que ce soit aux dépenses (lutter contre la mentalité d'assisté).

Jardinage : arriver petit à petit à faire mettre des fleurs devant la maison, à faire cultiver un petit jardin avec quelques légumes ; stimuler l'intérêt en organisant des concours de maisons fleuries par exemple.

Aviculture-Clapier si possible : leur en faire petit à petit découvrir l'intérêt ; faire construire un petit poulailler par les grands garçons (ce qui peut être aussi l'objet d'un concours) ; récompenser telle ou telle réussite par le don d'une poule puis essayer d'en faire acheter une ou deux.

Exemple de méthode à employer : se rendre compte, lors des visites aux familles, des déficiences principales dans la vie quotidienne ; organiser une cours collectif pour 5 ou 6 femmes, soit dans un local commun, soit chez l'une d'entre elles ; vérifier par une visite dans chacune des familles que les conseils donnés sont compris et appliqués, au besoin démontrer à nouveau et faire refaire.

II Puériculture-soins aux nouveaux-nés : biberons, bains, habillement, hygiène du sommeil etc... ; autant que possible : pesée hebdomadaire (courbe de poids) ; soins aux enfants plus grands (voir manuel de puériculture).

III Langage : pour cette partie du travail, s'attacher surtout aux adolescentes qui ne vont pas à l'école ; ne jamais parler arabe, obliger les femmes à l'effort d'employer les mots qu'elles connaissent ; leçons de langage suivant méthode enseignée lors du stage ; suivre rigoureusement conseils donnés, ordre des leçons... ; sauf en ce qui concerne les adolescentes, ne pas se lancer dans l'étude de la lecture et de l'écriture avant plusieurs mois. cependant apprendre à signer (graphisme). Le calcul élémentaire doit être appris à l'occasion des achats, du budget... ; il faudra avant tout apprendre à reconnaître la monnaie.

IV Travail d'infirmerie : savoir donner les premiers soins ; faire pansements, faire piqûres...Organisation d'un petit dispensaire ouvert à jours et heures fixes. Ne pas tolérer sauf urgences que chacun y vienne à tout propos et hors de propos. Lutter contre l'amour immodéré des médicaments et des piqûres. Surveiller la manière dont les médicaments sont employés. Etre extrêmement prudente dans cette partie du travail : la monitrice n'est pas une infirmière : elle engagerait gravement sa responsabilité en cas d'accident. Cependant, elle doit porter secours en cas de besoin, faire les pansements, les piqûres présentant un caractère d'urgence.

Synthèse d'activités rédigé par la chef du hameau, à la date du 31 juillet 1964

1/ Travaux : au cours des mois de juin et juillet 1964, un groupe de Harkis a été utilisé pour effectuer différents travaux d'aménagement du hameau : construction de murettes de retenue de terre, aménagement de la place principale, débrousaillage des abords immédiats du hameau, création de nouveaux caniveaux des eaux et réfection des anciens, installation d'un parc pour enfants, construction et mise en place d'étendoirs provisoires, mise en peinture des extérieurs des bâtiments du hameau (murs, fenêtres, volets, portes), terrassement autour des bâtiments aux fins d'aplanir un terrain chaotique, école : débrousaillage des abords du bâtiment, création d'une cour de récréation, ouverture d'une importante tranchée destinée à permettre la construction d'un caniveau de retenue et d'écoulement des eaux de pluie.

2/ Logements : certains travaux dont l'urgence avait été signalée à plusieurs reprises au début d'avril 1964 restent à faire, à savoir : boulonnage de certaines cloisons de l'appartement des instituteurs, remplacement de certains joints de syphons d'éviers, soudure des gouttières, terminer la pause des dauphins, compléter les tuyaux manquants des descentes d'eau, compléter les collerettes manquantes destinées à isoler les tuyaux des poêles au plafond, mise à niveau de certains regards (notamment celui de l'escalier de l'école), réparation d'une bouche d'incendie.

3/ Scolarisation : à la suite de la perception du mobilier, les deux classes ont été emménagées ; une classe a fonctionné une semaine afin de tester les élèves pour la rentrée scolaire, son effectif est de 34 soit 18 garçons et 16 filles.

4/ Assistance : la monitrice du hameau assure les soins journaliers aux malades prescrits par le docteur du hameau ; la visite a lieu tous les matins au cabinet du docteur Mahé, qui demeure à la Roque d'Anthéron ; en cas d'urgence le docteur de déplace assez rapidement ; les évacuations sanitaires sur les hôpitaux d'Aix et de Marseille sont assurées par l'ambulance du Centre Diététique de la Roque d'Anthéron.

5/ Questions sociales : tous les cas sociaux présentés par la population du hameau, sont examinées avec attention par le chef du hameau ainsi que par la monitrice qui font leur possible pour donner satisfaction aux intéressés.

6/ Progression de l'intégration : relation amicale entre les Harkis et la population civile de la Roque d'Anthéron ; excellent comportement des Harkis aussi bien au hameau qu'à l'extérieur. En ce qui concerne la femme musulmane, cette dernière est handicapée, du fait qu'elle a peu de contact avec l'élément européen. Ceci s'explique, d'une part par l'éloignement du hameau, d'autre part, par les coutumes traditionnelles de la vie d'Algérie qui seront longues à faire disparaître.